监理公司与监理公司的合作协议

1. 监理公司与监理公司的合作协议

　　协  议   书

　　甲方：        （以下简称甲方）
　　乙方：        （以下简称乙方）
　　经甲、乙双方友好协商，在共同遵守国家有关法律、法规前提下，达成如下协议：
　　一、	甲方承揽的XXX（开发商）XXX工程，建筑面积XXX平方米的商住楼业务，全权委托给乙方进行监理。
　　二、	在合作期内乙方必须按照甲方与XXX（开发商）签署的XXX工程监理合同，圆满完成各项监理任务。
　　三、	甲方负责提供有效的监理资质证书等有关资料，使乙方能在当地办理有关监理业务手续，同时提供“XXX工程监理部”公章一枚，供乙方监理该项目时使用，待工程竣工后，乙方归还给甲方。
　　四、	该项目甲方全权委托乙方承担，乙方必须派有资质的人员担任总监或总监代表，配备有关监理人员进行现场监理，并报甲方备案，在合作期间，乙方必须对所承担监理任务负全责，要求不能发生任何重大责任事故和违法违纪行为，如有发生，乙方必须承担全部责任。合作期为X年。
　　五、	工程监理完工后，乙方负责整理壹份完整的监理资料交甲方备案。
　　六、	合同工期内监理费为人民币XXX元整，其中甲方为XXX元人民币，乙方为XXX万元人民币（甲、乙双方各自负担监理费发票税金）。合同工期后的监理费由甲、乙双方与业主商量后，分别按上述比例执行。
　　七、	监理费由甲、乙双方分别按比例向业主收取。
　　八、	本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。本协议一式肆份，甲、乙双方各贰份。


　　甲方签字：                              乙方签字：
　　（盖章）                                （盖章）


　　二00八年一月三日

2. 监理工程合同

 　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我为大家收集的监理工程合同范本，欢迎大家分享。
  　　监理工程合同1  　　委托人________________________
  　　监理人_________________________
  　　经双方协商一致，签订本合同。
  　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：
  　　工程名称：
  　　工程地点：
  　　工程规模：
  　　总投资：
  　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
  　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
  　　①监理投标书或中标通知书；
  　　②本合同标准条件；
  　　③本合同专用条件；
  　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
  　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
  　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
  　　本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。
  　　本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。
  　　委托人：（签章） 监理人：（签章）
  　　住所： 住所：
  　　法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）
  　　开户银行： 开户银行：
  　　账号： 账号：
  　　邮编： 邮编：
  　　电话： 电话：
  　　本合同签订于：_______年_______月_______日
  　　监理工程合同2  　　甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)
  　　乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)
  　　甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
  　　第一条、合同期限、合同有效期：
  　　自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
  　　第二条、 乙方工作岗位及职责：
  　　1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
  　　2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
  　　3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
  　　4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
  　　5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
  　　6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
  　　7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
  　　8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
  　　第三条、工作报酬：
  　　甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
  　　第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
  　　第五条、聘用合同的变更、终止和解除：
  　　1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
  　　2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
  　　3、乙方不履行聘用合同的。
  　　4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
  　　第六条、其它事项：
  　　1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
  　　2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
  　　3、双方认为需要规定的其他事项。
  　　甲方(盖章)：
  　　代表(签字)：____________
  　　________年______月______日
  　　乙方(签字)：_______________
  　　________年______月______日
  　　监理工程合同3  　　委托方(甲方)：
  　　监理方(乙方)：
  　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就委托方的装饰装修工程监理有关事宜，达成如下协议：
   　　第一条 监理工程 
  　　工程概况：框架结构
  　　工程名称：
  　　工程地点：闽侯县甘蔗街道山前村三福花园一层1#店面
  　　建筑面积：125平方米，使用面积：114平方米；
  　　工程监理期限：60天，自签订合同次日起计算。
   　　第二条 监理范围： 
  　　1、地面（防水面层、水泥砂浆面层、面砖面层、地板面层）
  　　2、水电（上、下水、强电、弱电管线铺设及灯具、洁具安装）
  　　3、抹灰（一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝）
  　　4、门窗（木门窗制作与安装、金属门、塑钢门、特种门、门窗玻璃安装）
  　　5、吊顶（暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶）
  　　6、软质隔墙（板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙）
  　　7、饰面板（砖）（饰面板安装、饰面砖粘贴）
  　　8、涂饰（乳胶漆、木器漆、美术涂饰）
  　　9、裱糊与软包 （裱糊、软包）
  　　9、细部（橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和门窗套制作与安装、护栏和扶手制作安装、花饰制作安装）
   　　第三条 监理工作内容： 
  　　1、施工图会审及图纸交底。
  　　2、材料验收。
  　　3、工程质量控制。
  　　4、工程造价控制。
  　　5、工程进度控制。
  　　6、工程分部分项及竣工验收。
  　　7、工程质量保修期的监理。
   　　第四条 工程质量监理依据： 
  　　1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》
  　　2、《装饰装修工程施工规范》
  　　3、本工程的设计图纸
   　　第五条 监理费及付款方式： 
  　　1、本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费每平方米72元，以工程使用面积114平方米计算，收费人民币8208元，金额大写捌仟贰佰零捌元进行结算。
  　　2、 自签订合同之日起3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之三十，计人民币2460元，金额大写贰仟肆佰陆拾元。
  　　3、 工程吊顶分部分项验收合格后并签字确认后3日内，委托方支付监理方监理费总额的百分之五十，计人民币4100元，金额大写肆仟壹佰元。
  　　4、 工程竣工验收后，10日内，委托方付清监理方监理费余额计人民币1648元，金额大写壹仟陆佰肆拾捌元。
   　　第六条 监理人义务 
  　　1、 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理人员，完成合同约定的监理工程范围内的监理业务。
  　　监理人决定委派黄练雄监理工程师，全权代表监理人履行本合同约定的监理人义务。
  　　2、 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供相应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
  　　3、 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
   　　第七条 委托人义务 
  　　1、 委托人应根据本合同约定的期限内，及时向监理人支付监理费。
  　　2、 委托人应当负责本工程施工的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，应在补充协议中明确委托的工作和相应的报酬。
  　　3、 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的工程资料。
  　　4、 委托人应当在双方约定的时间内就监理费书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
  　　5、 委托人应当将监理人的监理权利和权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与承包人签订的合同中予以明确。
   　　第八条 监理人权利 
  　　1、 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
  　　(1)、对工程设计不符合国家颁布的装饰装修质量标准、房屋安全规定或设计合同的质量标准时，监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。
  　　(2)、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家标准的`材料，有权通知承包人停止使用，对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工通知后方能复工。
  　　(3)、工程施工进度的检查、监督权、以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
  　　(4)、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权，未经监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
   　　第九条 委托人权利 
  　　1、委托人有对本工程设计工程造价变更的审批权。
  　　2、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专项报告。
  　　3、监理人调换本工程监理人员须事先经委托人同意。
  　　4、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员。直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
   　　第十条 监理人责任 
  　　监理人在监理期内，应当履行约定的义务，如果因监理人员过失造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理费总额（除去税金）。
   　　第十一条 监理人员过失是指： 
  　　1、未严格按照国家施工质量标准和施工规范进行质量控制，造成工程返工的。
  　　2、未严格对按合同约定施工材料进行检验，造成工程返工的。
  　　3、未严格进行分部、分项验收，做好验收记录，并经委托人确认，留下工程隐患造成委托人损失的。
  　　衡量监理人是否过失的依据以监理人的是否书面告知委托人或承包人的报告以及工程验收记录为准。
  　　4、 监理人在监理期如果失职，同意按以下方法承担责任，赔偿损失。
  　　赔偿金 = 直接经济损失 × 5%（酬金比率）
   　　第十二条 委托人责任 
  　　1、 委托人应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
  　　2、 监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
  　　3、 委托人应按合同约定的期限支付监理人监理费，如逾期不付，每逾期一天向监理人支付人民币壹佰元违约金。
   　　第十三条 合同生效、变更与终止 
  　　1、 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了监理期限，双方应重新约定监理费用。
  　　2、 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在3日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除贪污可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
  　　3、 监理人由于非自己的原因而暂停终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外报酬。
  　　4、 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 1 种方式解决：
  　　1、提交仲裁委员会仲裁；
  　　2、依法向人民法院起诉。
  　　5、 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
  　　6、 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
  　　7、 本合同经双方签字盖章后即生效。
  　　甲方：________________
  　　乙方：__________________
  　　法定代表人：       法定代表人：黄练雄
  　　地址：______________________
  　　省保险大厦      地址：__________________
  　　电话：         电话：________________
  　　年 月 日         年 月 日

3. 工程监理合同

建设 工程监理合同 的主要内容包括以下几项： 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在 施工合同 中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标 投标 方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人，才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于 工程款 的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款；工程进度款；竣工结算款；保修扣留金。 9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政 法规 予以规范。 10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务， 还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况，在完工时，及时检查验收等。 上述是测绘工程监理 合同范本 包括什么的规定

4. 工程监理合同

 　　 工程监理合同 （一）
    　　委托人    与监理人    经双方协商一致，签订本合同。
    　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
    　　工程名称：
    　　工程地点：
    　　工程规模：
    　　工程投资：
    　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
    　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
    　　①监理投标书或中标通知书；
    　　②本合同标准条件；
    　　③本合同专用条件；
    　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
    　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
    　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
    　　本合同自  年 月  日开始实施，至  年 月 日完成。
    　　本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份。
    　　委托人：（签章）     监理人：（签章）
    　　住 所：             住 所：
    　　法人代表人或         法人代表人或
    　　授权委托人：（签章）     授权委托人：（签章）
    　　开户银行：      开户银行：
    　　帐 号：         帐 号：
    　　邮 编：         邮 编：
    　　电 话：         电 话：
    　　传 真：
    　　本合同签订于   年  月   日  签订地：
    　　 工程监理合同 （二）
    　　发包方（以下简称甲方）：_____________________________________
    　　委托处理人（姓名）：____________单位：_______________________
    　　住所地址：__________________________________________________
    　　联系电话：______________________手机号：____________________
    　　承包方（以下简称乙方）：_____________________________________
    　　单位名称：__________________________________________________
    　　营业执照号：________________________________________________
    　　注册地址：__________________________________________________
    　　法定代表人：____________________联系电话：__________________
    　　委托代表人：____________________联系电话：__________________
    　　监理负责人：____________________联系电话：__________________
    　　根据《中华人民共和国经济合同法 》、《建筑工程勘察监理合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
    　　第一条 工程项目
    　　甲方委托乙方承担以下工程监理任务：
    　　工程名称：_____________________________
    　　工程地址：_____________________________
    　　第二条 监理收费及支付方法
    　　（一）本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定监理收费以工程预算额________计算，估算总收费________ 元，金额大写________ 待工程结束后进行结算。
    　　（二）本合同生效时甲方向乙方预付估算监理费总额的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。
    　　（三）工程进度过半时，甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50%（不含定金）。
    　　（四）工程验收合格后，甲方向乙方按监理概算结清全部工程监理费。
    　　第三条 双方责任
    　　（一）甲方责任
    　　1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和监理资料，并保证所提交资料质量达到工程监理要求。
    　　2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。
    　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时，所需费用由甲方承担。
    　　（二）乙方责任
    　　1、对开工前期的监理工作
    　　①对施工图设计方案进行会审。
    　　②对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。
    　　2、原材料、构配件及设备的质量认可，以及工程投资成本控制。
    　　3、分项、分部工程的检查和竣工验收。
    　　4、工程进度进行控制，审核设计、施工总计划，审核施工进度计划和材料采购计划，并对工程进度进行检查。
    　　第四条 违约责任
    　　（一）甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程监理费时，甲方从应付监理费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程监理费的_____偿付违约金。
    　　（二）由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时，(  )乙方有责任在监理上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。
    　　（三）甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部监理费。
    　　第五条 合同生效、中止与结束
    　　（一）本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
    　　（二）甲乙双方因故需变更或终止本监理合同时，应提前两周书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
    　　（三）因甲方原因要求中途停止监理工作的，已付定金不退还；当监理工作进行相应监理阶段不足一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半；监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段监理费的一半；监理工作进行到超过该监理阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部监理费。同时，按本条第（二）款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。
    　　（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程监理文件，甲方按本合同规定付清全部监理费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
    　　第六条 不可抗力
    　　本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。
    　　第七条 合同纠纷解决方式
    　　本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
    　　1、向消费者委员会申请调解；
    　　2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；
    　　3、向有管辖权的`人民法 院起诉；
    　　4、其它解决方式：_______________
    　　第八条 未尽事宜与附加条款
    　　（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
    　　（二）本合同附加条款如下：
    　　_____________________________________
    　　_____________________________________.
    　　甲方（签章）：_________________法定代表人：_________________
    　　乙方（签章）：_________________法定代表人：_________________
    　　签约日期：______年______月_____日
    　　 工程监理合同 （三）
    　　发包人：西秀区财政局农发管理中心
    　　合同编号：
    　　监理人：贵州蓝图工程建设监理有限责任公司安顺分公司
    　　签订地点：西秀区财政局农发管理中心
    　　签订时间：**年**月**日
    　　依据《中华人民共和国合同法》，西委区财政局发管理中心（以下简称发包人）与贵州蓝图工程建设监理有限责任公司安顺分公司公司（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
    　　一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
    　　（一）工程概况：
    　　1、工程名称：2010年农发工程（1一4标段）
    　　2、工程地点：旧州镇羊保村、西地。
    　　3、工程规模及特性：提灌站、高位水池、蓄水池、管网配套、干渠工程、渠系工程、机耕道建设。
    　　4、工程总投资：约350万元
    　　5、工程总工期：150天
    　　（二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
    　　（三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
    　　（四）工程建设监理的期限从施工开工期始计算，160天结束。
    　　（五）建设监理报酬为（大写） 叁万贰仟元整（3,2000.00元），由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
    　　二、建设监理合同的组成文件及解释顺序
    　　（一）监理委托函或中标函；
    　　（二）监理合同书；
    　　（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件：
    　　（四）专用合同条款；
    　　（五）通用合同条款；
    　　（六）监理委托书；
    　　（七）监理大纲。
    　　上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
    　　三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
    　　四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执行一份；副本肆份，各执贰份。
    　　发包人：         监理人：
    　　（盖章）        （盖章）
    　　法定代表人：      法定代表人：
    　　委托代理人：      委托代理人：
    　　开户银行：        开户银行：
    　　账号：             账号：

5. 监理合同是什么合同？

法律分析：
属于建设工程合同，双务合同。
工程监理工作的依据是工程承包合同和监理合同。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签定的工程承包合同得到全面履行。控制工程建设的投资、工期、工程质量;进行安全管理、合同管理;协调有关单位之间的工作关系;即“三控、两管、一协调”。工程监理是与国外接轨并结合中国国情，在工程建设领域中进行的一项重大改革。跟国外的对业主提供工程项目管理服务是相似的。工程监理根据业主需要可以为业主提供工程项目全过程或某个分阶段，如施工阶段的监理，土建工程监理和安装工程监理。土建工程监理是建筑结构、装饰施工过程监理;安装工程监理是建筑设备设施安装过程的监理，包括建筑给排水、电气线路、弱电及电梯等建筑内部的设备设施。

法律依据：
《中华人民共和国民法典》 
第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。

6. 监理合同怎样签订

根据相关法律对于监理合同怎样签订的规定作出以下回答
（1）本着守法、公正、诚信、科学的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。
（2）在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划及其主要人员名单单交委托人，将监理机构人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监工程师和其他监理人员应征得委托人同意。
（3）发现设计文件不符合有关规定或合约约定时，应向委托人报告。
（4）检验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量，检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
（5）监督检查施工进度。
（6）按照委托人签订的工程险合同，做好施工现场工程险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。
（7）协调施工合同各方之间的关系。
（8）按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
（9）及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
（10）编制《监理在日志》，并向委托人提供月报，监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
（11）按有关规定参见工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用条款约定。
（12）妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一年期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他保密的资料，不得泄漏与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

7. 监理合同是什么合同

属于建设工程合同，双务合同。
工程监理工作的依据是工程承包合同和监理合同。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签定的工程承包合同得到全面履行。控制工程建设的投资、工期、工程质量;进行安全管理、合同管理;协调有关单位之间的工作关系;即“三控、两管、一协调”。工程监理是与国外接轨并结合中国国情，在工程建设领域中进行的一项重大改革。跟国外的对业主提供工程项目管理服务是相似的。工程监理根据业主需要可以为业主提供工程项目全过程或某个分阶段，如施工阶段的监理，土建工程监理和安装工程监理。土建工程监理是建筑结构、装饰施工过程监理;安装工程监理是建筑设备设施安装过程的监理，包括建筑给排水、电气线路、弱电及电梯等建筑内部的设备设施。
一、工程监理企业资质相应许可的业务范围之一
工程监理企业资质相应许可的业务范围如下：
1、综合资质，
可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。
2、专业资质，
专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，
专业乙级资质：可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设工程项目的工程监理业务，
专业丙级资质：可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务，
3、事务所资质可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但是，国家规定必须实行强制监理的工程除外。
二、没有报建的监理合同是否有效
没有报建的监理合同，没有法律效力。监理在项目没有立项报建的情况下，参与了工程建设的具体工作，并出据文字资料，这时监理发出的有关质量和安全的监理文件不具备法律效力，因为施工单位施工本身就是违法施工，监理合同专用条款第一条就是监理依据，未立项报建就开始施工，是违反建筑法的，是没有监理依据的，所以监理也就没有法律保障。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国民法典》
第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

8. 监理合同是什么合同

法律分析：属于建设工程合同，双务合同。
工程监理工作的依据是工程承包合同和监理合同。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签定的工程承包合同得到全面履行。控制工程建设的投资、工期、工程质量;进行安全管理、合同管理;协调有关单位之间的工作关系;即“三控、两管、一协调”。工程监理是与国外接轨并结合中国国情，在工程建设领域中进行的一项重大改革。跟国外的对业主提供工程项目管理服务是相似的。工程监理根据业主需要可以为业主提供工程项目全过程或某个分阶段，如施工阶段的监理，土建工程监理和安装工程监理。土建工程监理是建筑结构、装饰施工过程监理;安装工程监理是建筑设备设施安装过程的监理，包括建筑给排水、电气线路、弱电及电梯等建筑内部的设备设施。
法律依据：《中华人民共和国民法典》 
第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。